**車務段月山****活動室整修項目發(fā)包公告

（項目編號：****）

1.發(fā)包條件

本發(fā)包項目 **車務段月山****活動室整修 項目已由 **** 批準建設，項目業(yè)主為 **** ，發(fā)包人為 ****。項目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項目的施工進行發(fā)包。

2.項目概況與發(fā)包范圍

2.1項目概況：

月山****活動室，面積約為39.6平方米，主要工作量為：封閉東面門洞一個，原水泥地面清理，鋪貼地板磚39.6㎡；四周墻面處理，全部墻體制作竹纖維扣板65.6㎡，制作木質踢腳線2.5㎡；設計制作輕鋼龍骨石膏板造型吊頂，頂部刷乳膠漆37.2㎡，制作石膏板天花邊線49米；北面墻體暖氣管道包邊處理；拆除原有舊線路及設備，電路敷設，音響及布線；定制文件資料柜柜體不少于12㎡；定制14人會議桌椅一套；制作黨內制度類、揭示類等揭掛展板不少于21㎡；配備投影儀一套（約3500元），配備可升降幕布一套；安裝筒燈不少于16個、射燈不少于6個（根據(jù)設計方案，足夠照明即可）；設計、制作、安裝、保潔等費用。

2.2其他的整治項目。

2.3相關事項以現(xiàn)場實勘為準。

2.4建設地點：****車務段月山設備檢修車間。

2.5發(fā)包范圍：經(jīng)****批準的設計文件及發(fā)包文件的所有內容。

2.6計劃工期：30日歷天。

2.7包段劃分：發(fā)包范圍按一個包段劃分。

3.承包人資格要求

3.1 本次發(fā)包要求承包人須具備：建筑裝修裝飾工程三級及以上資質， 具有獨立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經(jīng)理自遞交投包文件之日起1****法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。

3.2 本次發(fā)包 不接受 聯(lián)合體承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 個包段承包。

3.4 承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。

4.公示、報名及獲取發(fā)包文件

4.1 凡有意參加承包者，請于 2024年6月6日至 2024年6月14日，每日上午 8 時至 11時30分，下午 14 時30分 至 18時00分 （**時間，節(jié)假日除外），攜帶紙質版報名資料（報名資料相關要求見附件）到 ****辦公室412房間 現(xiàn)場遞交并登記。

5.承包文件的遞交

5.1 承包文件的遞交時間和地點：詳見發(fā)包文件。

5.2 逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。

6.發(fā)布公告的媒體

本次發(fā)包公告在 國鐵采購平臺網(wǎng)絡 上發(fā)布。

7.聯(lián)系方式

發(fā)包人：****

地址：河****車站街18號

郵編：454000

聯(lián)系人：徐老師

電話：0391-****222

電子郵件：****@qq.com

****集團

****車務段

2024年6月5日